Исковое заявление в суд подрядчика

Сегодня мы раскроем тему: "Исковое заявление в суд подрядчика", полностью описав проблематику и сделав выводы. Каждый вопрос индивидуален. Поэтому есть вероятность, что вы не найдете ответ. Поэтому с любым вопросом можно обратиться к дежурному специалисту.

Исковое заявление о взыскании предварительной оплаты и убытков по договору подряда

  1. Главная
  2. Исковые заявления. Арбитражные суды
  3. Исковое заявление о взыскании предварительной оплаты и убытков по договору подряда

Шаг 1. Купите документ

Шаг 2. Заполните документ, следуя подсказкам системы

Шаг 3. Проверьте документ с помощью предварительного просмотра

Шаг 4. Сохраните документ и экспортируйте в MS Word

Возник вопрос? Напишите нам на [email protected], будем рады вам помочь!

© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2020. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года.
Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Источник: http://kpd.garant.ru/iskovye_zayavleniya_arbitrazhnye/iskovoe_zayavlenie_o_vzyskanii_predvaritelnoj_oplaty_i_ubytkov_po_dogovoru_podryada/

Исковое заявление о взыскании денежных средств и неустойки по договору подряда

Отзывов: 2 Просмотров: 23464
Голосов: 3 Обновлено: 12.04.2012

Автор документа

число консультаций: 82
отмеченных лучшими: 5
ответов к документам: 52
размещено документов: 927
положительных отзывов: 84
отрицательных отзывов: 6

В Арбитражный суд _____________________

место нахождения: _____________________

(телефон, адрес электронной почты)

место нахождения: _____________________

(телефон, адрес электронной почты)

Цена иска: ____________________ рублей.

о взыскании долга за выполненные и принятые работы,

а также процентов за просрочку оплаты по договору подряда

«___»_________ ____ г. между истцом (подрядчиком) и ответчиком (заказчиком) был заключен договор подряда N _______ (копия прилагается).

Пунктом ____ договора предусмотрено, что ответчик поручает и оплачивает, а истец принимает на себя обязательства по поэтапному выполнению комплекса работ по объекту _____________ по адресу: ________________.

В соответствии с пунктами ___ договора комплекс работ по договору должен быть выполнен истцом и сдан ответчику согласно календарному плану, по истечении _______ с момента подписания договора.

Истец выполнил все свои обязательства и сдал выполненные по договору работы своевременно и в полном объеме, что подтверждается актами выполненных и принятых работ, справкой по объемам выполненных работ (форма КС-2, КС-3 — копии прилагаются). Никаких претензий по качеству и срокам выполнения работ от ответчика не поступало, все акты подписаны ответчиком без оговорок.

Итоговый акт N ___ датирован и подписан ответчиком «___»________ ____ г. Таким образом, все работы по договору (на общую сумму __________) выполнены истцом и приняты ответчиком.

Согласно пункту ___ договора цена работ определяется расчетом договорной цены и оплачивается за выполненные работы на основании актов. По сумме актов стоимость выполненных истцом работ составляет ____ (________) рублей, в том числе НДС ____________ рублей.

В силу пункта ___ договора оплата работ производится в следующем порядке: ________________.

Пунктом ___ договора предусмотрено, что подписание итогового акта сдачи-приемки законченных работ по объекту является основанием для окончательного расчета.

На «__»__________ ___ г. ответчиком оплачены выполненные работы на общую сумму ___________ (копии документов об оплате прилагаются).

Не оплачены работы на сумму _________. Расчет суммы задолженности прилагается к исковому заявлению.

В силу п. 1 ст. 711 ГК РФ ответчик обязан уплатить истцу обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Ст. 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Добровольно погасить сумму долга ответчик отказался.

В соответствии с пунктом ____ договора ответчик перечисляет средства по актам выполненных работ не позднее чем через ___ дней после их подписания.

Итоговый акт N ____ от «___»_______ ____ г. подписан ответчиком в день его составления, то есть «___»_________ ____ г. Таким образом, на «___»____________ ____ г. просрочка в оплате долга составила ___ дней.

В соответствии с п. ____ Договора ответчик обязан по требованию истца выплатить последнему пени в размере ___% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более ____% от стоимости работ.

В соответствии с пунктом ____ договора, общий размер неустойки, по состоянию на «___»_________ ____ г. составил _______________________ (расчет процентов прилагается).

Пени начислялись на сумму основного долга без учета НДС за весь период просрочки.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 309, 310, 330, 702, 711 ГК РФ, а также статьями 125 — 126 АПК РФ

1. Взыскать с ответчика в пользу истца сумму долга по оплате выполненных и принятых работ по договору подряда N ______ от «___»_________ ____ г. в размере ____ (__________) рублей.

2. Взыскать с ответчика в пользу истца сумму неустойки вследствие просрочки оплаты в размере ____ (__________) рублей.

3. Взыскать с ответчика в пользу истца сумму уплаченной государственной пошлины в размере _____ (_________) рублей.

1. Копия договора подряда N _____ от «___»________ ____ г.

2. Копия свидетельства о государственной регистрации истца.

3. Копии актов выполненных работ.

4. Копии документов об оплате.

5. Расчет суммы долга.

6. Расчет неустойки.

7. Почтовая квитанция о направлении копии иска ответчику.

8. Документы об уплате госпошлины.

Читайте так же:  Почта россии доверенность заверенная на почте

9. Копия документа, подтверждающего полномочия на подписание иска.

10. Документ, подтверждающий полномочия представителя истца.

Источник: http://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE/

Взыскание неустойки по договору подряда + бланк искового заявление в арбитраж

Уважаемые посетители!
Статьи размещенные на нашем сайте носят информационный характер о решении тех или иных юридических вопросов.
Вместе с тем каждая ситуация индивидуальна.
Для решения конкретной задачи вам необходимо заполнить форму на сайте, либо задать вопрос онлайн консультанту справа.

Ну а лучше, позвоните нам по телефонам!
Это быстрее и бесплатно !

Для обращения в арбитражный суд необходимо соблюсти определенные требования. В практике гражданско-правовых отношений, неисполнение условий договора подряда является весьма распространенным явлением.

В законодательстве под неустойкой принято понимать долг, выражающийся в денежной сумме, который обязан оплатить должник кредитору за невыполнение взятых на себя обязательств, или выполнение ненадлежащим образом.

Чтобы взыскать неустойку по договору подряда нужно направить заявление в суд. В приложении к заявлению необходимо представить расчет пени по договору подряда.

Расчет неустойки по договору подряда

При неисполнении обязательств, стороны могут прибегнуть к применению способов, позволяющих обеспечить их исполнение. Чтобы применить взыскание неустойки по договору подряда, нужно произвести сначала ее расчет.

Порядок расчета пени по договору подряда проводится в соответствии с положениями заключенного договора. Отдельной главой стороны должны прописать случаи наступления ответственности. И процесс расчета должен проводиться в точности, как указано в договоре на согласованных условиях сторон.

А именно, в договоре подряда указан процент, который будет применяться за каждый день невыполнения условий по договору. В итоге мы получаем следующую формулу: сумма задолженности умножается на процент неустойки и на определенное количество дней просрочки.

Однако, случается так, что стороны не конкретизируют порядок взыскания пени по договору подряда, тогда применяются положения действующего законодательства по правилам статьи 395 ГК РФ.

Размер пени по договору подряда

Условия и размер штрафа по договору подряда нужно оговаривать при заключении договора. С одной стороны, реализуя принцип свободы договора, стороны могут указать любой процент. Однако, исходя из принципа разумности, нужно учесть обстоятельства, в которых может оказаться виновная сторона.

При всем этом, если в суд поступило исковое заявление о взыскании неустойки по договору подряда, то судья может принять во внимания возражения виновной стороны и указать на несоразмерность выставленного размера штрафа.

А так как в суде применяется принцип судебного усмотрения, то этот процент может быть скорректирован в пользу стороны, не исполнившей обязательство. Вместе с тем, это не означает, что будет применяться судом в любом случае.

Для этого нужны особые условия, например, если будет реально установлен завышенный процент пени. Проведена реальная оценка причиненных убытков. И лишь в этих случаях суд может учесть доводы ответчика и принять решение в его пользу.

Исковое заявление о взыскании неустойки по договору подряда

Порядок обращение в арбитраж за защитой прав по договору подряда, требует особых познаний в договорных отношениях и владение навыками составления соответствующих исков и формирования правильных требований к ответчику.

При нарушении условия договора подряда, стороне, которая добросовестно исполняла свои обязательства, следует обратится с претензией к нарушителю условий договора, с требованием оплатить неустойку в результате неисполнения условий по договору.

При неисполнении требований выплатить пени нужно направить исковое заявление по договору подряда о взыскании штрафа в арбитражный суд, по месту нахождения ответчика, если сторонами не согласовано иное место разрешения споров. Это будет являться мерой ответственности по договору.

Обратившись в суд с подобными исковыми требованиями, истец обязан доказать в первую очередь, что, подрядчик не выполнил договорные условия.

К числу доказательств можно применить акт приема передачи выполненных работ, акт осмотра проведенной работы с указанием недостатков, заключение эксперта о выполненной работе, а также иные доказательства подтверждающие просроченный период сдачи работы по договору.

Чтобы исковые требования были грамотными и по существу, образец иска, для составления данных требований можно скачать у нас на сайте.

Форма и образец иска – пеня по договору подряда

В Арбитражный суд г. Москвы
115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

Истец: ООО «Гидрам»
197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 27, лит. А, пом. 47

Ответчик: ООО «Строй плюс»
115324 г. Москва, Куркино, улица Родионовская, дом 8 оф. 16

Исковое заявление
о взыскании неустойки по договору подряда

Между ООО «Гидрам» (Истец, Заказчик) и ООО «Строй плюс» (Ответчик, Исполнитель) заключен Договор подряда № 34-2016 от 21.07.2016 г. В соответствии с условиями договора Исполнитель принял на себя обязательства по выполнению строительство фундамента.

Договором установлена стоимость работ и срок выполнения работ с 25.07.2016 г. по 29.09.2016 г.

В соответствии с пунктом 5.5 договора Исполнитель передает Заказчику по акту сдачи-приемки результат выполненных работ в течение 7 дней после даты завершения работ, указанной в договоре.

Договором установлена ответственность Исполнителя за нарушение сроков сдачи работ в виде пени в размере 0.3 % от суммы договора за каждый день просрочки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 330 ГК РФ в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в том числе при просрочке исполнения, должник обязан уплатить кредитору неустойку, определенную законом или договором.

Читайте так же:  Погашение исковой давности

На момент подачи иска просрочка исполнения со стороны Ответчика составила 60 дней с 30.09.2016 г. по 29.11.2016 г. Договор ответчиком не исполнен, работы не выполнены, договор не признан незаключенным и не расторгнут.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, прошу:

1) Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере 400000 рублей за период с с 30.09.2016 г. по 29.11.2016 г. по договору подряда № 34-2016 от 21.07.2016 г.

Источник: http://sud-isk.ru/iski-podryad/vzyskanie-neustojki-po-dogovoru-podryada.html

Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате работ по договору строительного подряда

  1. Главная
  2. Исковые заявления. Арбитражные суды
  3. Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате работ по договору строительного подряда

Шаг 1. Купите документ

Шаг 2. Заполните документ, следуя подсказкам системы

Шаг 3. Проверьте документ с помощью предварительного просмотра

Шаг 4. Сохраните документ и экспортируйте в MS Word

Возник вопрос? Напишите нам на [email protected], будем рады вам помочь!

© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2020. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года.
Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Источник: http://kpd.garant.ru/iskovye_zayavleniya_arbitrazhnye/iskovoe_zayavlenie_o_vzyskanii_zadolzhennosti_po_oplate_rabot_po_dogovoru_stroitelnogo_podry/

Как подготовить исковое заявление по договору подряда

Уважаемые посетители!
Статьи размещенные на нашем сайте носят информационный характер о решении тех или иных юридических вопросов.
Вместе с тем каждая ситуация индивидуальна.
Для решения конкретной задачи вам необходимо заполнить форму на сайте, либо задать вопрос онлайн консультанту справа.

Ну а лучше, позвоните нам по телефонам!
Это быстрее и бесплатно !

В отношениях с договорами подрядного характера, зачастую возникают споры между сторонами. Решением данных разногласий может послужить направление искового заявления по договору подряда в суд.

Как правило, споры по договору подряда возникают вследствие виновных действий одной из стороны по договору либо заказчика, либо подрядчика.

Предметом спора может быть не достижение согласия по поводу качества выполненной работы, объема работы, просрочка времени отведенного на выполнение строительных работ, порядка оплаты.

Требования при спорах, связанными с договорами подряда

Последствием нарушения условий исполнения договора является подача искового заявления в соответствующий суд.

Видео (кликните для воспроизведения).

В качестве требований, которые можно обозначить в заявлении может быть следующее:

  1. О взыскании неоплаченной работы или произведенная выплата является неполной и не соответствующей условиям договора.
  2. О приведении объема работ в соответствие с ее стоимостью и условиями договора.
  3. О выполнении работы такого качества, которые были ранее оговорены договором.
  4. Выполнение работы теми способами и средствами, по которым производилось финансирование.
  5. О взыскании неустойки и иных санкций к виновной стороне по договору подряда.

Кроме того в подобном заявлении может быть выставлено как одно, так и несколько требований, при условии существующих для этого оснований.

Виды исков по договору подряда

Нарушение условий договора подряда может повлечь за собой обращение за защитой в суд, по следующим видам исков по договору подряда:

Решение проблем по договорам подряда

Для идеальной защиты от ситуаций несоблюдения условий подрядного договора, в первую очередь, будет служить грамотно составленный договор.

Именно в условиях договора нужно на начальных этапах обговорить все возможные ситуации неисполнения условий и решение проблем по договору подряда. Но, случается так, что невозможно порой предсказать все допустимые погрешности по договору и обстоятельства, которые могут повлиять на ход исполнения договора.

Однако, стороны максимально точно должны предотвращать подобные ситуации, сводить к минимуму последствия невыполнения условий и заранее предусматривать пути из разрешения.

Лишь подобные усилия могут обезопасить каждую из сторон от неблагоприятных последствий.

Ну и конечно, важным будет достичь доверительных отношений для дальнейшей работы. Чтобы отношения были доверительными, нужно грамотно подходить к выбору того подрядчика, который будет способным достичь нужного результата.

В договорных условиях, во избежание затяжного спора по договору подряда необходимо разработать процесс ведения переговоров.

Если все эти меры не смогут помочь в сложившейся ситуации, то остается проработать тактику обращения в суд за защитой.

Куда обращаться при возникновении спора?

В зависимости от сложившегося конфликта и наличия статуса участников по договору, исковое заявление по отношениям, связанным с договорами подряда может быть направлено:

  • В мировой суд, при цене иска не более 50 тысяч рублей
  • В районный или городской суд, если обращаются только граждане
  • В арбитражный суд, в том случае если в качестве сторонам выступают предприниматели и организации

Независимо от судебного органа на истца возлагается обязанность составления исковых требований в соответствии с процессуальными закономи (ГПК РФ И АПК РФ), предусматривающий ряд условий, без которых оно не может быть рассмотрено судом.

Для того чтобы суд принял исковое заявление, форму и порядок его составления можно заказать на нашем сайте.

Обязательно поделитесь с друзьями!

Источник: http://sud-isk.ru/iski-podryad/kak-podgotovit-iskovoe-zayavlenie-po-dogovoru-podryada.html

Исковое заявление о взыскании задолженности по договору подряда

Образец

В __________________________
[наименование арбитражного суда, в который подается заявление]

Истец: __________________________
[наименование Истца, ОГРН, ИНН, место нахождения,
телефон, e-mail и др. реквизиты]

Ответчик: __________________________
[наименование Ответчика, ОГРН, ИНН, место нахождения,
телефон, e-mail и др. реквизиты]

Сумма иска: _____________ рублей

Госпошлина: _____________ рублей

Исковое заявление о взыскании задолженности по договору подряда

_____________ г. [дата заключения договора] между _____________ [наименование Истца] и _____________ [наименование Ответчика] был заключен договор подряда _____________ [номер договора и его наименование] (далее по тексту — Договор) на выполнение работ _____________ [наименование работ].

Читайте так же:  Поворот исполнения решения суда госпошлина

Виды и объем работ по Договору были установлены _____________ [указать пункт или приложение к договору].

Сроки выполнения работ определялись _____________ [указать пункт или приложение к договору].

Стоимость работ по договору определялась _____________ [указать пункт или приложение к договору].

Подрядчик выполнил все свои обязательства по договору и сдал выполненные работы своевременно и в полном объеме, что подтверждается _____________ [подтверждающие документы].

Стоимость работ по договору составила сумму в размере: _____________ [сумма].

Претензий по качеству и срокам выполнения работ от Заказчика не поступало, все акты подписаны Ответчиком без оговорок.

Ответчик не выполнил надлежащим образом обязательство по оплате выполненных работ по договору.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно _____________ [пункт договора, устанавливающий порядок и сроки оплаты].

Таким образом, на момент подачи искового заявления в арбитражный суд Ответчик имеет не исполненное обязательство перед Истцом по оплате выполненных работ _____________ [размер задолженности].

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, просрочки исполнения (ст. ст. 330, 331 ГК РФ).

Согласно _____________ [указать номер и содержания пункта договора устанавливающего неустойку].

Расчет неустойки по договору выполнен в приложении к настоящему исковому заявлению. В соответствии с расчетом неустойка составит _____________ [размер неустойки].

Исх. письмом № ___ от _____________ г. [номер и дата претензии] Истец направил Ответчику претензию. В ответ на претензию Ответчик _____________ [указать действия Ответчика после получения претензии].

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 309, 310, 314, 330, 331, 702, 711 ГК РФ, п. 1 ст. 171 АПК РФ,

  1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму в размере: _____________ [размер задолженности], основного долга за выполненные работы по договору _____________ [дата, номер договора и его наименование].
  2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму в размере: _____________ [размер неустойки] неустойки по договору.
  3. Взыскать с Ответчика в пользу Истца судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере: _____________ [размер госпошлины].
  • Доверенность _____________ [указать номер и дату];
  • Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
  • Копия свидетельства о государственной регистрации Истца в качестве юридического лица;
  • Выписка из ЕГРЮЛ на Истца;
  • Выписка из ЕГРЮЛ на Ответчика;
  • Документы, подтверждающие направление Ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, которые у Ответчика отсутствуют;
  • Документы, подтверждающие соблюдение Истцом претензионного порядка;
  • Акт сверки взаимных расчетов (расчет основного долга по иску);
  • Расчет неустойки по договору подряда;
  • Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования по договору.

С Уважением,
Представитель по доверенности _____________ [подпись, расшифровка подписи]

Источник: http://yuristica.ru/iskovye-zayavleniya/o-vzyskanii-zadolzhennosti-po-dogovoru-podrjada

Простейший образец иска к недобросовестному подрядчику

Госпошлина: освобождена от уплаты госпошлины в силу п. 3 ст. 17

Закона о защите прав потребителей

о возмещении затрат на устранение недостатков в работе

подрядчика третьими лицами и возмещении убытков

«22» декабря 2018 г. между Истцом и Ответчиком был заключен договор подряда N 25-12, по которому Ответчик обязался выполнить ремонтные работы в жилом помещении, находящимся по адресу , а Истец обязался работу принять и оплатить ее в размере 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей 00 коп.

Срок выполнения ремонтных работ составлял 28.02.2019 года. В настоящий момент ремонтные работы подрядчиком не исполняются по его собственной инициативе без уважительных причин.

Реализуя свои права в силу ФЗ о Защите прав потребителей истцом было инициировано проведение независимой экспертизы о качестве произведенных работ. Ответчик был своевременно уведомлен о предстоящем осмотре путём направления телеграммы от 12.04.2019, однако последний от явки на осмотр независимым экспертом уклонился.

Согласно выводам экспертного заключения ООО «указать»:

Истец также понес расходы в части закупки строительных материалов на сумму 115 000 рублей, что подтверждается платежными документами.

Невыполнением работы Ответчиком Истцу были причинены убытки в виде организации и оплаты услуг независимого эксперта на сумму УКАЗАТЬ рублей.

В соответствии с п. 3 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования вправе поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Читайте так же:  Образец отказа от жалобы в суд

Требование Истца от УКАЗАТЬ ДАТУ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ о возмещении затрат и возмещении убытков Ответчик добровольно не удовлетворил.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Стоит отметить, что по настоящему договору Ответчик занимается осуществлением предпринимательской деятельности.

Согласно п. 2 ст. 310 ГК РФ в случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательства может быть предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом предусмотрена возможность предоставления договором такого права другой стороне.

Согласно п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена — общей цены заказа.

Общей ценой заказа является 279 000 рублей (115 000 (стоимость материалов) + 164 000 (оплаченная работа)).

Таким образом, расчет неустойки за период с 01.03.2019 (день, следующий за днем предельного срока исполнения обязательства) по 13.04.2019 (день проведения осмотра независимым экспертом), составляет:

Источник: http://www.9111.ru/questions/777777777718537/

Исковое заявление на подрядчика

Советы юристов:

8.1. Здравствуйте!
Указывайте ответчиками обоих

15.1. Форма и содержание искового заявления

В исковом заявлении должны быть указаны:
1) наименование суда, в который подается заявление;
2) наименование истца, его место жительства или, если истцом является организация, ее место нахождения, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подается представителем;
3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является организация, ее место нахождения;
4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов истца и его требования;
5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;
7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон;
8) перечень прилагаемых к заявлению документов.

20.2. Добрый день!
Любое обращение в суд начинается с составления искового заявления, и от того, насколько верно Вы его напишете, во многом зависит исход дела.

При подготовке заявления в суд, Истец обязан выполнить все требования ст.ст. 125-188 АПК РФ, ст.ст. 131-244 ГПК РФ к форме и содержанию обращения. Грамотное исковое заявление должно содержать обоснованные требования, правильную мотивировку, подтверждение попытки досудебного урегулирования спора; должен быть правильно определен ответчик или соответчик, содержательная часть подкреплена ссылками на Законы РФ и судебную практику по похожим делам. Не используйте готовые образцы, примеры и бланки заявлений, доверьте составление иска компетентному юристу!
Удачи ВАМ!

Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество
работы

1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.

3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

4. Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика.

5. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475).

Источник: http://www.9111.ru/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

Исковое заявление о безвозмездном устранении подрядчиком недостатков работы

Образец

В __________________________
[наименование арбитражного суда, в который подается заявление]

Истец: __________________________
[наименование Истца, ОГРН, ИНН, место нахождения, телефон, e-mail и др. реквизиты]

Ответчик: __________________________
[наименование Заказчика, ОГРН, ИНН, место нахождения, телефон, e-mail и др. реквизиты]

Госпошлина: _____________ рублей

Исковое заявление о безвозмездном устранении подрядчиком недостатков работы

Читайте так же:  Возмещение ущерба по решению суда сроки

_____________ г. [дата заключения договора] между _____________ [наименование Истца] и _____________ [наименование Ответчика] был заключен договор подряда _____________ [номер договора и его наименование] (далее по тексту — Договор) на выполнение работ _____________ [наименование работ].

«___»________ ____ г. [дата обнаружения недостатков работы] заказчиком в ходе наблюдения за производством работ были выявлены отступления подрядчика от условий Договора, что может ухудшить качество работ (выявлены недостатки), а именно:
— ___________________________________________________________;
___________________________________________________________ [перечислить обнаруженные недостатки].

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 1 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Договором не предусмотрено ограничение вышеуказанного права заказчика.

Исх. письмом № ___ от ____ г. [номер и дата претензии] Истец направил Ответчику претензию. В ответ на претензию Ответчик _____________ [указать действия Ответчика после получения претензии].

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 309, п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 28, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

  1. Обязать Ответчика в течении _____________ [указать срок по устранению недостатков] безвозмездно устранить следующие недостатки выполненных работ (результата работ):
    — ___________________________________________________________;
    ___________________________________________________________ [перечислить недостатки].
  2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере: _____________ [размер госпошлины].
  • Доверенность _____________ [указать номер и дату];
  • Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
  • Копия свидетельства о государственной регистрации Истца в качестве юридического лица;
  • Выписка из ЕГРЮЛ на Истца;
  • Выписка из ЕГРЮЛ на Ответчика;
  • Документы, подтверждающие направление Ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, которые у Ответчика отсутствуют;
  • Документы, подтверждающие соблюдение Истцом претензионного порядка;
  • Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования по договору.

С Уважением,
Представитель по доверенности _____________ [подпись, расшифровка подписи]

Источник: http://yuristica.ru/iskovye-zayavleniya/o-bezvozmezdnom-ustranenii-podryadchikom-nedostatkov-raboty

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании задолженности по договору строительного подряда

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании задолженности по договору строительного подряда

В Арбитражный суд Ханты-Мансийского
автономного округа

Истца: ООО___________________________
Адрес: ________________________________
Телефон ____________, факс ___________,
Эл. почта ____________________________
Представитель по доверенности___________
Адрес: ________________________________
Телефон ____________, факс ___________,
Эл. почта ____________________________

К ответчику: __________________________
Адрес: ________________________________
Телефон ____________, факс ___________,
Эл. почта _____________________________

Цена иска: ______________________ руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании задолженности по договору строительного подряда

Поводом для обращения в арбитражный суд послужило наличие спора оплате выполненных работ по договору подряда.

3. Подведомственность, подсудность
3.1. Спор, возникший между организациями об исполнении обязательств по договору подряда, является экономическим, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, и в соответствие со ст. 27 АПК РФ подлежит рассмотрению в арбитражном суде.
3.2. Местонахождение Ответчика — ООО «_______________»г.___________________, соответственно согласно нормам ст. 35 АПК РФ иск подлежит рассмотрению арбитражным судом ________________________________– по месту нахождения ответчика.

4. Правила соединения и разъединения исковых требований
Исковое заявление состоит из одного требования, оснований для решения судом вопроса в порядке ст.130 АПК РФ о выделении требований в отдельное производство не имеется.

5. Государственная пошлина
Цена иска составляет __________________ рублей (_________________ рублей + __________________рублей). В соответствии со ст. 333.21 НК РФ по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, государственная пошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, при цене иска свыше 1 000 000 рублей уплачивается в размере 16 500 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 1 000 000 рублей, но не более 100 000 рублей.
Таким образом, государственная пошлина составляет _____________рублей.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.309,310,702,740,753 ГК РФ, ст.ст.125, 126 АПК РФ,
ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика — ООО «__» ____________ руб. основного долга, в пользу
Истца — ООО «____».
2. Взыскать с ответчика — ООО «____» в пользу истца- ООО «____» проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме ________________ руб.
3. Взыскать с ООО «______» в пользу ООО «______» проценты пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму основного долга ___________ рублей, с «___»_____ 20___ по день фактической уплаты основного долга.
4. Взыскать с ответчика — ООО «_______» в пользу истца- ООО «______» уплаченную госпошлину в сумме _________ руб.
В соответствие с п.п.1, 3 ст. 122 АПК РФ представитель истца (ФИО) согласен на получение уведомлений телеграммой, факсимильной связью, электронной почтой и другими средствами связи.

Представитель ООО «____________________»
по доверенности от «___»________ 20__ г. №___ __________ ______

Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://lex-pravo.ru/documents/235/7454/

Исковое заявление в суд подрядчика
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here